1樓:匿名使用者
無因管理之債的概念:62616964757a686964616fe59b9ee7ad9431333363363464
是指沒有法定的或者約定的義務,為避免他人利益受損失而進行的管理或者服務的事實行為,該事實行為所產生的債務稱之為無因管理之債。民法通則第93條:沒有法定的或約定的義務,為避免他人利益受損失而進行管理或服務的,管理人有權要求受益人償付由此而支付的必要費用。
被幫助的人即本人,幫助人即管理人
在無因管理當中本人的義務為以下幾個方面:
管理人管理事務對本人有利,且不違反本人明示的或可得推知的意思;或者管理人管理事務雖然違反本人的意思,但是管理人的管理行為是為本人盡公益上的義務,或者是為其履行法定的撫養義務,或者本人的意思違***公序良俗,管理人與本人之間產生法定之債。管理人對本人享有請求權,本人有履行給付的義務。這裡所說管理事務對本人有利,不是針對管理的結果而言,而是指管理事務承擔本身。
管理人不擔保管理的結果,本人應承擔其危險性。這是羅馬法以來所確立的原則。本人對管理人的義務有三項:
第一、支付必要和有益的費用。管理人為本人支出必要或有益的費用的,管理人有權請求償還。本人必須支付管理人相應的費用。
本人支付的費用,以必要或有益為限,是否必要或有益,依支付時的客觀標準加以認定。
第二,清償必要和有益的債務。管理人因管理事務而負擔的債務,本人必須為之清償。如管理人管理事務,是以本人的名義訂立法律行為時,本人得承認該無權**行為,使其法律效果歸屬本人,而免除管理人的債務。
本人清償的債務,也以必要或有益者為限。
第三,賠償管理人因管理事務而受到的損害。管理人在為本人管理事務時,受到損害,包括人身損害和財產損害,可以向本人請求賠償。管理人的損害與管理事務之間必須有相當的因果關係。
例如管理人為他人救火而受傷,住院**花費的醫療費,本人應為其進行賠償。管理人因管理事務而死亡時,本人應承擔喪葬費用和法定撫養費用,管理人的繼承人可以向本人請求。本人的賠償範圍應為管理人的直接損害,不應為管理人的管理報酬。
除非管理人所管理的事務,屬於管理人的職業範疇,管理人可以向本人請求報酬。
相關發條:
《民法通則》
第九十三條 沒有法定的或者約定的義務,為避免他人利益受損失進行管理或者服務的,有權要求受益人償付由此而支付的必要費用。
工程中因為不可抗力造成的損失由誰來承擔
2樓:匿名使用者
2013版《清單計價規範》
9.11.1 因不可抗力事件導致的費用,發、承包雙方應按以下原則分別承擔並調整工程價款。
1.工程本身的損害、因工程損害導致第三方人員**和財產損失以及運至施工場地用於施工的材料和待安裝的裝置的損害,由發包人承擔;
2.發包人、承包人人員**由其所在單位負責,並承擔相應費用;
3.承包人的施工機械裝置損壞及停工損失,由承包人承擔;
4.停工期間,承包人應發包人要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔;
5.工程所需清理、修復費用,由發包人承擔;
2013版《建設工程施工合同》
17.3.1 不可抗力引起的後果及造成的損失由合同當事人按照法律規定及合同約定各自承擔。不可抗力發生前已完成的工程應當按照合同約定進行計量支付。
17.3.2 不可抗力導致的人員**、財產損失、費用增加和(或)工期延誤等後果,由合同當事人按以下原則承擔:
(1)永久工程、已運至施工現場的材料和工程裝置的損壞,以及因工程損壞造成的第三人人員**和財產損失由發包人承擔;
(2)承包人施工裝置的損壞由承包人承擔;
(3)發包人和承包人承擔各自人員**和財產的損失;
(4)因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務,已經引起或將引起工期延誤的,應當順延工期,由此導致承包人停工的費用損失由發包人和承包人合理分擔,停工期間必須支付的工人工資由發包人承擔;
(5)因不可抗力引起或將引起工期延誤,發包人要求趕工的,由此增加的趕工費用由發包人承擔;
(6)承包人在停工期間按照發包人要求照管、清理和修復工程的費用由發包人承擔。
不可抗力發生後,合同當事人均應採取措施儘量避免和減少損失的擴大,任何一方當事人沒有采取有效措施導致損失擴大的,應對擴大的損失承擔責任。
因合同一方遲延履行合同義務,在遲延履行期間遭遇不可抗力的,不免除其違約責任。
3樓:匿名使用者
發承包雙方應該按照具體原則分別承擔責任:(根據08清單計價規範規定)1 工程本身的損害、因工程損害導致第三方人員**和財產損失以及運至施工場地用於施工的材料和待安裝的裝置的損害,由發包人承擔;2 發包人、承包人人員**由其所在單位負責,並承擔相應費用;3 承包人的施工機械裝置損壞及停工損失,由承包人承擔;4 停工期間,承包人應發包人要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用,由發包人承擔;5 工程所需清理、修復費用,由發包人承擔。
4樓:匿名使用者
這個應該在合同中會事先約定的要是沒約定 要後期協商的
故意傷害造成八級傷殘應該怎麼賠償
最高法院對人身傷害賠償的司法解釋中 第二十五條 殘疾賠償金根據受害人喪失勞動能力程度或者傷殘等級，按照受訴法院所在地上一年度城鎮居民人均可支配收入或者農村居民人均純收入標準，自定殘之日起按二十年計算。但六十週歲以上的，年齡每增加一歲減少一年 七十五週歲以上的，按五年計算。受害人因傷致殘但實際收入沒有...
她人轉賬出錯給孩子造成了精神傷害應該怎麼辦
其實這樣的事情也是比較普遍的，而且過錯在於他人，為什麼會自己有精神傷害呢，遇到事情還是要儘量想開點，別人轉錯賬，讓他趕緊處理就是了，銀行都有轉賬記錄的，這個又賴不掉的，如果因此產生了損失還可以讓對方賠償，怎麼自己想不開了呢 主要還是勸導吧，畢竟轉賬出錯是可以追回的，按理說他人未必是故意的，即使是故意...
父母對孩子排名第一的傷害，冷暴力造成的傷害有多大
孩子成長過程中犯錯是在所難免的，有些父母教育孩子只要孩子不聽話就責罵，孩子犯的錯誤嚴重還會棍棒教育。這樣的教育方式，孩子是不會認同的，會對孩子幼小的心靈造成巨大的傷害。但現實中這樣的教育方式很普遍，很多家長認同棍棒出孝子的說法。有的家長說自己沒有打罵孩子，可為什麼孩子每天悶悶不樂呢？那可能是父母給予...