1樓：零下一度
首先：按不可抗力。
發生後，各自損失各自擔的原則，第乙個事件的費用由施工單位承擔祥清租，不給索賠；第二個事件：永久工程修復費用由建設單位。
承擔，其中索賠利潤成立，理由是第一施工單位安排人員修復，可以視同為是在為建設單位建造工程，就存在管理正櫻費、利潤、規費和稅金；第二，題中給的是綜合費率，包括管理費和利潤（兩者計費基數一樣，一般為人材機），本題未提到規費和稅金不予考慮（造價考試中一般規費的計費基數為人、材、機、管、利）。綜上所述：索賠費用為（10*100+1*900）*元。
再說因謹兆為綜合費率包括管理費和利潤的費率，你無法將利潤單獨計算出來，你所算的1900元是人、材、機的費用，管理費也應索賠，給的綜合費率無法單獨計算，所以出題者的意圖是索賠費應是計算人材機再乘以綜合費率。
按費用構成要素分。
2樓：宋老師**
根據工程量清單態野計價規範，對不可抗力造成的損失，根據責任不同，由發包方和承包方分別承擔。詳細見《建設工程工程量清單計價規範》gb50500-2008. 具體如下：
因不可抗力事件導致的費用，發、承包雙方應按以下原則分別承擔並調整工程價款。
1.工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員帆返喊**和財產損失以及運送至施工現場用於施工的材料和待安裝裝置的損害，由發包人承擔；
2.發包人，承包人人員**由其所在單位負責，並承擔相應費用；
3.承包人施工機械裝置的損失及停工損失，由承包人承擔；
世肢4.停工期間，承包人應發包人要求留在施工現場的必要管理人員及保衛人員的費用，由發包人承擔；
5.工程所需清理、修復費用，由發包人承擔。
3樓：網友
承包人不可抗力修復工程是可以說賠利潤的，但是一定要根據合同來進行索賠才可以。
4樓：情天西
如果承包商投保不可抗力損失的保險的話 是可以進瞎孫行利潤索賠的 一般情況下承包商都會投保 這也是枯昌承包中磨敗鏈必須的要求。
5樓：焦曉靈
如果承枯昌包商投保不可抗力損失的保險的話 是可以磨敗鏈進行利潤索賠的 一般情況瞎孫下承包商都會投保 這也是承包中必須的要求。
6樓：網友
你可以看一下合同中相關畝運襲的條件規定。承包人一般都會投悄源不可抗力的損失的保險。所以如果一旦發生不可抗力的情況是迅兄可以主張索賠的。
7樓：網友
承包人一般都會投不可抗力的損失的保險。所以如果一旦發生不可抗力的情況是可以主張索賠。
8樓：動夠眠
利潤不可索賠，人工等修復工程費用可以。
9樓：網友
正常是由保險公司進行索賠 前提是投保的情況下 一般都會進行投保的 這也是行業准入的要求。
10樓：珈藍枋華
索賠的前提是兩個 要麼是合局山同中有明確約定 要麼者臘伏就是承包傷商首攜投保了不可抗力損失的險種 一般情況下都會 投保的。
造價不可抗力索賠包括利潤麼
11樓：帳號已登出
造價不可抗力索賠包括利潤。
按不可抗力發生後，各自損失各自擔的原則。第乙個事件的費用由施工單位承擔，不給索賠；第二個事件：永久工程修復費用由建設單位。
承擔，其中索賠利潤成立，理由是第一施工單位安排人員修復，可以視同為是在為建設單位建造工程，就存在槐卜譁管理費、利潤、規費和稅金。
不可抗力。當事人自身能力不能抗拒也無法預防的客觀情況或事故。不可抗力可以是自然原因釀成的，也可以是人為的、社會因素引起的。
前者如**、水災、旱災等，後者如戰爭、**禁令、罷工等。不可抗力所造成的是一種法律事實。
當不可抗力事故發生後，可能鉛行會導致原有經濟法律關係的變更、消滅，如必須變更或解除經濟合同；也可能導致新的經濟法律關係的產生弊禪，如財產投保人在遇到因不可抗力所受到的在保險範圍內的財產損失時 ，與保險公司之間產生出賠償關係。
不可抗力造成的工程損失由誰承擔
12樓：趙鐵峰
法律分析：由發包人承擔，工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員**和財產損失以及運送至施工現場用於施工的材料和待安裝裝置的損害，由發包人承擔。當事人一方因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但是法律另有規定的除外。
法律依據：《中華人民共和國民法典》
第一百八十條 因不可抗力不能履行民事義務的，不承擔民事責任。法律另有規定的，依照其規定。不可抗力是不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況。
第五百九十條 當事人一方因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但是法律另有規定的除外。因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，並應當在合理期限內提供證明。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不免除其違約責任。
建築工程不可抗力的索賠內容
13樓：趙尚曉
法律分析：所謂不可抗力，是指合同訂立時不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。包括自然災害、如颱風、**、洪水、冰雹；**行為，如徵收、徵用；社會異常事件，如罷工、騷亂三方面。
法律依據：《建設工程質量管理條例》
第四十條 在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限為：
一)基礎設施工程、房屋建築的地基基礎工程和主體結構工程，為設計檔案規定的該工程的合理使用年限；
二)屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外牆面的防滲漏，為5年；
三)供熱與供冷系統，為2個採暖期、供冷期；
四)電氣管線、給排水管道、裝置安裝和裝修工程，為2年。
其他專案的保修期限由發包方與承包方約定。
建設工程的保修期，自竣工驗收合格之日起計算。
第四十一條 建設工程在保修範圍和保修期限內發生質量問題的，施工單位應當履行保修義務，並對造成的損失承擔賠償責任。
由於不可抗力原因造成損失,承包商可以要求索賠嗎？
14樓：丁嫣
法律分析：如果合同是因為不可抗力造成了損失，一方要求賠償，是不可以的，因為不可抗力是法律規定的免責情形。
法律依據：中華人民共和國民法典》
第一百零七條 因不可抗力不能履行合同或者造成他人損害的，不承擔民事責任，法律另有規定的除外。
第一百一十七條 第一款 因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
建設工程不可抗力造成的損失由誰承擔？
15樓：張超
法律分析：不可抗力導致的人員**、財產損失、費用增加和（或）工期延誤等後果，由合同當事人按以下原則承擔：
1）永久工程、已運至施工現場的材料和工程裝置的損壞，以及因工程損壞造成的第三人人員**和財產損失由發包人承擔；
2）承包人施工裝置的損壞由承包人承擔；
3）發包人和承包人承擔各自人員**和財產的損失；
4）因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務，已經引起或將引起工期延誤的，應當順延工期，由此導致承包人停工的費用損失由發包人和承包人合理分擔，停工期間必須支付的工人工資由發包人承擔；
5）因不可抗力引起或將引起工期延誤，發包人要求趕工的，由此增加的趕工費用由發包人承擔；
6）承包人在停工期間按照發包人要求照管、清理和修復工程的費用由發包人承擔。
不可抗力發生後，合同當事人均應採取措施儘量避免和減少損失的擴大，任何一方當事人沒有采取有效措施導致損失擴大的，應對擴大的損失承擔責任。
因合同一方遲延履行合同義務，握山培在遲延履行期間遭遇不可抗力的，不免除其違約責任。
法律依據：建設工程施工合同》 不可抗力引起的後果及造成的損失由合同當事人按照法律規定及合同約定各自承擔。不可抗力發生段唯前已完成的工程應當按照合同約定進行計量支付。
不可抗力導致的人員**、財產損失、費用增加和（或）工期延誤等後果，由合同當事人按以下原則承擔：
1）永久工程、已運至施工現場的材料和工程裝置的損壞，以及因工程損壞造成的第三人人員**和財產損失由發包人承擔；
2）承包人施工裝置的損壞由承包人承擔；
3）發包人和承包人承擔各自人員**和財產的損失；
4）因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務，已經引起或將引起工期延誤的，應當順延工期，由此導致承包人停工的費用損失由發包人和承包人合理分擔，唯陸停工期間必須支付的工人工資由發包人承擔；
5）因不可抗力引起或將引起工期延誤，發包人要求趕工的，由此增加的趕工費用由發包人承擔；
6）承包人在停工期間按照發包人要求照管、清理和修復工程的費用由發包人承擔。不可抗力發生後，合同當事人均應採取措施儘量避免和減少損失的擴大，任何一方當事人沒有采取有效措施導致損失擴大的，應對擴大的損失承擔責任。因合同一方遲延履行合同義務，在遲延履行期間遭遇不可抗力的，不免除其違約責任。
承包人發生重大交通事故承擔主要責任，承包人和車主都沒償還能力怎麼辦，車主還是借的錢買的計程車
根據法律規定，因承包原因，車主和使用人不是同一人，發生交通事故後屬於該機動車一方責任的，由保險公司在限額範圍內予以賠償。不足部分，由機動車使用人承擔賠償責任 如果使用人不予賠償，受害人可向人民法院起訴要求賠償並可申請強制執行。法律依據 一 侵權責任法 第四十九條 因租賃 借用等情形機動車所有人與使用...
第一土地承包人把土地流轉給非承包人！現第一承包人以死！他家人全是居民還有繼承權嗎
根據 農村土地承包法 的相關規定，農村土地承包採取農村集體經濟組織內部的家庭承包方式，不宜採取家庭承包方式的荒山 荒溝 荒丘 荒灘等農村土地，可以採取招標 拍賣 公開協商等方式承包。如果繼承人為非集體成員了，那麼分兩種情況 一 被繼承人承包的林地和通過招標 拍賣 公開協商等方式取得的承包地，在承包期...
以前整個家庭承包土地，承包人是父母。被國家建設徵收，土地補償
她戶籍落你家 隊上要是給她分的有地 那麼離婚後她當然有屬於她那份 一篇關於兒子的作文 家長作文，我的孩子 我的孩子最孝順！我的女兒吳金陽今年今年十歲了，就讀進修附小四年級二班。她大大的眼睛裡總是閃爍著機靈與調皮，活潑好動 性格率直是她的天性，說起話來 嘰嘰喳喳 還愛笑個不停，生氣的時候也就不過是小嘴...