1樓:品法留白
承包人可褲卜滑以向業主或發包方申請,依據合同中約定的不可抗力因素。
導致工期延胡臘誤的豁免條弊擾款,要求業主或發包方同意工期順延。
2樓:至尊網中名店
這可以和發包人進行協商,惡劣天氣屬猜胡和於合同規定的不可抗力穗盯因素。就是出現糾紛爭議,因為惡劣的天氣導致了工期順延,也沒做沒有辦法認定承包人違約。
3樓:帳號已登出
一般在施工過程中遭遇惡劣的天氣,承包人都主動會虧派給發包方銷搭賀打個**的要求推遲工期。一枝慶般也都會給你推辭的。
4樓:網友
施工過程豎臘中遭遇惡劣差汪天氣,這個要看算不算不可抗力,只是不可抗力才能夠順延工期,餘慶滑就要確定這些惡劣天氣是不可抗力才行。
5樓:帳號已登出
施工過程當中遭遇惡劣天氣,沉默人的話,又要爭取這個工期順延的,本身它就是有乙個惡劣天氣影響的。
6樓:樂憐煙
施工過程中遭遇惡劣天氣,承包人爭取工期順延,我覺得這個是有權利爭取的。
7樓:建設工程回款保
實踐中,因惡劣天⽓導致工期延誤的,由於雙⽅當事⼈在簽訂合同時⼀般是無兆悄改法預⻅,法院在判決時會酌情減輕工期延誤的違約責任。遭遇惡劣天氣時,承包⼈應採取克服異常惡劣天氣的合理措施保證施工,並及時通知發包⼈和監理⼈,承包⼈因採取合理措施⽽增加的費用和(或)延誤的工期由發包⼈承擔。
同時,應儲存好以下資料:工程師指令、來往函件、會議記錄族判、施工現場記錄(施運伍工日誌、施工質量檢查驗收記錄、施工裝置記錄、現場人員記錄、材料進出場記錄、施工進度記錄等)、工程財務記錄、現場氣象記錄、施工進度計劃、工期修改檔案等。
由於陰雨天氣,施工工期延誤,造**員窩工經濟損失,是否可以向業主提出索賠?
8樓:網友
1、不能提copy出索賠,因。
為陰雨天氣屬於正常的天氣,不屬於不可抗力和業主原因造成,所以索賠條件不成立。
2、因天氣的影響給承包商造成的損失一般應由承包商自己負責,如果承包商能證明是特殊反常的氣候條件(如百年一遇的洪水、五十年一遇的暴雨等),就可利用合同條款中規定的「乙個有經驗的承包商無法合理預見的不利條件」而得到工期的延長(見fidic《土木工程施工合同條件》和條),同時若能進一步論證工期的改變屬於「工程變更」的範疇,也可得到費用的索賠(見fidic《土木工程施工合同條件》條)。合同外的索賠需要承包商非常熟悉合同和相關法律,並有比較豐富的索賠經驗。
3、建設工程對索賠定義:索賠是指在合同履行過程中,合同一方因對方不履行或未能履行合同所規定的義務或者未能實踐承諾的合同條件實現而遭受損失後,向對方提出索賠要求。
9樓:森合律所周
你們的合同是怎麼籤的?和業主的合同是按天算還是這個工程完了一共多少錢?
10樓:中顧法律網諮詢
那要看施工合同是怎麼約定了,像這樣的情況最好是先跟業主簽訂乙份工程延期報告。
什麼情況下承包人可以要求順延工期
11樓:霹靂小子程未
承包人可以延長工期:在施工合同履行過程中,如果出現以下情況,承包人可以延長工期: 1、隱蔽工程隱蔽前,承包人應通知發包人檢查。
發包人未及時檢查的,承包人可以延長工期。 2、發包人未按約定時間和要求提供原材料、裝置、場地、資金和技術資料的,承包人可以延長工期。 3、建設工程竣工前,當事人對工程質量有爭議。
工程質量經鑑定合格的,鑑定期限為順延工棗晌期。 4、發包人在履行合同時變更設計,導致承包人停工、援助、返工、改造,或因發包人要求增加工程量。 5、因自然災害、惡劣天氣、流行病哪迅和非承包人引起的糾紛,承包人無法在短時間內恢復合同履行。
民法典》第七百九十八條,隱蔽工程在隱蔽以前,承包人應當通知發包人檢查李巖此。發包人沒有及時檢查的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。
因承包人原因造成工期延誤
12樓:李紅豔
因發包人的過錯導致工期延誤的,承包人可以直接向其協商進行索賠;協商不成的,可以直接向人民法院提起訴訟進行索賠。我國《民法典》規定,發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、裝置、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。
中華人民共和國民法典》
第八百零三條。
發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、裝置、場拍褲滾地、資金、技術純褲資料的,承包人可以順延工程日期,並有權請求賠償停工、窩工等損失。
中華人民共和國民法典》
第八百零四條。
因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當採襲餘取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械裝置調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
發生哪些情況應該給承包人合理順延工期
13樓:劉萬允
給承包人合理順延工期的條件:
1、確定工期拖延的責任,分清是承包商、還是發包商、或是第三方責任,是否給予工期補償。一般非承包方的責任造成的工期延期,都應該給予順延工期。
2、確定工期補償是否在施工網路中的關鍵線路上的施工內容。否則,對非關鍵線路上工期影響應考慮自由時差情況,然後再考慮相應工期調整情況。總之只有發生了影響到進度計劃的關鍵線路上工作,才能對工期產生影響,也才能考慮順延工期。
3、承包商是否有明示和暗示放棄施工工期索賠的要求。一般應該在發生工期順延的事件後,按照合同的約定進行及時要求工期順延的申請,負責可能被業主拒絕。
14樓:蕭蕭鬍子
不可抗拒的自然災害。
施 過程中遭遇惡劣天 ,承包 怎樣爭取 期順延?
承包方想要延誤工期,是需要提前向甲方毀橡卜進行申請的,應該及時向甲方溝通自己的工程進度,讓甲方清楚我們遇到的困難,才能夠纖穗更加理解我們延期如腔的申請。實踐中,般的雪天原因在雙當事簽訂合同時均應當預,故因般雪天原因導致期延誤不能作為抗辯理由。因惡劣天導致期延誤的,因雙當事在簽訂合同時般是法預的,法院...
施工過程中的標高測量如何計算
已知原始點高程加後視讀數為視線高程。以視線高程為準,在沒有進行轉站之前,此後視點位與所有的前視點位處的視線 儀器目鏡與測鏡的軸線 在同一水平面上。故,待測點位的高程為視線高程減去前視讀數。一工地注意事項 1 注意勞動保護,正確使用防護用品 用具,嚴格按照操作規程施工。注意消防安全,進入施工現場作業區...
什麼是建築施工測量放線,土建施工過程中怎樣測量放線
說簡單點就是把圖紙上東西搬到地上來,在修建過程中遙控它的位置大小,那就要放線,這就叫施工測量放線 建築測量放線包括兩個方面 一個是平面放線,主要內容是根據設計圖紙的要求,把建築物構築物的平面位置在地面上定出位置,包括總平面位置和各個單位工程的軸線。最常用的工具是全站儀 水準儀和長尺。另一個是立面放線...